Proceso de Contratación


501-0002-LPU21

EX-2021-16817963-   -APN-DCYS#MOP

MHN Biblioteca Popular de Paraná. Restauración y Puesta en Valor

501/000-Ministerio de Obras Públicas


Información básica del proceso

501-0002-LPU21

MHN Biblioteca Popular de Paraná. Restauración y Puesta en Valor

Protección y puesta en valor del edificio conservando los elementos y lenguaje arquitectónicos, ejecutando los siguientes trabajos: a) Relevamiento completo de la estructura edilicia tendiente a reparar los daños y/o deterioros, restableciendo las características originales del edificio. b) Dotar al Edificio de todas las obras necesarias para actualizar y optimizar su funcionamiento. c) Reorganizar en forma integral, el esquema de funcionamiento del Edificio, y sus instalaciones eléctricas, termomecánicas y sanitarias. Dos áreas son las destacadas como medulares para la intervención: d) Salón Biblioteca ex Sala de Lectura: Se instalará mobiliario nuevo con alta capacidad de guardado, organización, protección y control de los libros. e) Salón de Actos: se amplia la capacidad de la boca de escenario y se instalará nuevo equipamiento de iluminación y sonido, También se implementarán en Planta Baja dos salas menores para Conferencias, Exposiciones y Workshops, que habilitan el posible uso como Centro de Convenciones.

Licitacion Pública

Única

Nacional

Peso Argentino

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Ley de Obras Públicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias

Por Unidad de Medida
Por Ajuste Alzado

Por cantidad de renglón: total
Por renglones: total

Por cantidad de renglón: total
Por renglones: total

Contrato

DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA, ESMERALDA 255, 9° PISO, OFICINA 2, TELÉFONOS: 5071-9962/42

90 Días hábiles Acto de apertura

No

Si

5,00 %

Si

No

10%


Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contrataciónEstadoUnidad EjecutoraRubroTipo de urgenciaFecha creación
501-18-SCO21 Autorizada en Proceso501/000-Ministerio de Obras PúblicasCONSTRUCCIONNormal17/03/2021

Detalle de obras

Número renglónObjeto del gastoCódigo del ítemFrente de ObraSubtotalAcciones
14.2.14.2.1-7003.58 “MHN BIBLIOTECA POPULAR DE PARANÁ” 115.836.860,21


Cronograma

12/07/2021 23:59 Hrs.

13/07/2021 10:00 Hrs.

07/10/2021 17:00 Hrs.

13/07/2021 12:00 Hrs.

19/10/2021 12:00 Hrs.

Fecha y hora del acto de apertura

19/10/2021 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Condiciones Generales IF-2019-68464597-APN-DNCOPRCYFC#JGM 08/07/2021

Requisitos mínimos de participación


I. Requisitos económicos y financieros
Nº de requisitoDescripciónTipo de documento

1

Art. 15.5.1.2.1.- Depósito de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Póliza de Seguro de Caución según Artículo 14 del presente PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

2

Art. 15.5.1.2.2.- Declaración jurada de mantenimiento de la oferta por NOVENTA (90) días hábiles administrativos.

Requiere adjuntar documentación electrónica

3

Art. 15.5.1.2.3.- Documentación fehaciente y verificable que acredite su situación económico- financiera: a) Los Estados Contables de los DOS (2) últimos ejercicios cerrados y b) la planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros patrimoniales (Anexo XI). Ambos deberán presentarse firmados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por el colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. No se admitirán estados contables de corte. El cumplimiento del índice 4. “IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE” del Anexo XI es de cumplimiento obligatorio y excluyente, los demás permitirán evaluar las condiciones Económicos - Financieros - Patrimoniales de los oferentes.

Requiere adjuntar documentación electrónica

4

Art. 15.5.1.2.4.- Certificado emitido por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 26.940 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Requiere adjuntar documentación electrónica

5

Art. 15.5.1.2.5.- Referencias de entidades bancarias con las cuales opera, de fecha no anterior a TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la Oferta.

Requiere adjuntar documentación electrónica

6

Art. 15.5.1.2.6.- Tener aptitud fiscal para contratar a la fecha de apertura y evaluación de las Ofertas.

Requiere adjuntar documentación electrónica

7

Demás requisitos establecidos en en el PUCG y PET que rigen la presente contratación.

Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos
Nº de requisitoDescripciónTipo de documento

1

Art. 15.5.1.3.1.- Declaración Jurada con indicación del Monto total de la Oferta conforme Anexo II, incluyendo todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la recepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, tasas y contribuciones, costos financieros, etc. En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), el Comitente será considerado “IVA EXENTO” por lo cual el mismo no deberá estar discriminado. No deberá discriminarse Ingresos Brutos por considerarse un impuesto no trasladable.

Requiere adjuntar documentación electrónica

2

Art. 15.5.1.3.2.- Declaración Jurada de haber realizado la Visita de Obra conforme lo requerido por el Artículo 9 del presente PCP (ANEXO IV).

Requiere adjuntar documentación electrónica

3

Art. 15.5.1.3.3.- Nómina y descripción de trabajos similares conforme lo requerido por ítem a) del Artículo 11 del presente PCP (Tabla 1 del ANEXO XIII).

Requiere adjuntar documentación electrónica

4

Art. 15.5.1.3.4.- Obra/s de naturaleza, complejidad y volumen similar presentada/s como antecedente conforme lo requerido por ítem b) del Artículo 11 del presente PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

5

Art. 15.5.1.3.5.- Nómina y descripción de trabajos de arquitectura cuya antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años, siendo el oferente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el ente contratante, que incluya el promedio de los DOCE (12) mejores meses consecutivos de las sumas de las certificaciones mensuales consignando mes y año con montos expresados en pesos, conforme lo requerido por ítem c) del Artículo 11 del presente PCP (Tabla 2 del ANEXO XIII).

Requiere adjuntar documentación electrónica

6

Art. 15.5.1.3.6.- Nómina de subcontratistas en los términos previstos en el Artículo 9 del PUCG e ítem d) del Artículo 11 del PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

7

Art. 15.5.1.3.7.- Antecedentes del Representante Técnico y del Jefe de Obra conforme a lo dispuesto en ítem e) del Artículo 11 del PCP. Propuesta de un Asesor en Conservación y Preservación. con su respectivo currículum.

Requiere adjuntar documentación electrónica

8

Art. 15.5.1.3.8.- Detalle del personal especializado en Conservación y/o Preservación de: Símil Piedra, Ornamentación, Trabajos artísticos, Carpinterías de madera y herrería, Solados de Baldosas Calcáreas. Elementos Pétreos y Relevamientos y secuencias fotográficas, conforme a lo dispuesto en el ítem f) del Artículo 11 del PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

9

Art. 15.5.1.3.9.- Propuesta de un profesional especializado en Higiene y Seguridad Industrial, con su CV, según lo dispuesto en el Artículo 8.1, subítem 7 y 8.12 del PUCG.

Requiere adjuntar documentación electrónica

10

Art. 15.5.1.3.10.- Detalle de los equipos a utilizarse, teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo 11 del PUCG. En caso que en el PET no se especifique equipos determinados para la ejecución de los trabajos, se evaluará la propuesta presentada considerando la calidad, cantidad, disponibilidad y pertinencia.

Requiere adjuntar documentación electrónica

11

Art. 15.5.1.3.11.- La presentación de los siguientes ítems de las ofertas deberá hacerse en moneda nacional y sólo a través del proyecto de obra del sistema CONTRAT.AR, siguiendo las instrucciones de la plataforma y no se deberán agregar escaneados y firmados: a) Planilla de cómputo y presupuesto desagregado por ítem sin que se hayan agregado o eliminado ítems o rubros o se hayan modificado unidades y/o cantidades en alguno de los ítems. En caso divergencia entre el cómputo oficial y el que realice el oferente, deberá realizar sus propios cálculos y volcarlos en la planilla oficial sin modificar las unidades ni cantidades de cada uno de los ítems. Asimismo, deberá agregar en el soporte digital una copia con formato “Excel”. b) Análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo de 2016 y modificaciones en su caso. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 691/16. Asimismo, deberá agregar en el soporte digital una copia con formato “Excel”. c) Planilla y gráficos-resumen de la inversión prevista y Plan de Trabajos en cuyo porcentaje acumulado debe verificarse el Plan de certificación acumulada mínima establecido en el PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

12

Demás requisitos establecidos en en el PUCG y PET que rigen la presente contratación.

Requiere adjuntar documentación electrónica

13

Archivo "Excel", según Circular Modificatoria (Sin consulta) N° 12.

Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos
Nº de requisitoDescripciónTipo de documento

1

Art. 15.5.1.1.1.- Acreditación del firmante de la Oferta de su facultad para obligar a la empresa proponente.

Requiere adjuntar documentación electrónica

2

Art. 15.5.1.1.2.- Domicilio real del Oferente y legal constituido dentro de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Asimismo, el Oferente deberá denunciar una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, los mismos declarados en el procedimiento de registro y autenticación de los usuarios que forma parte del mencionado Sistema CONTRAT.AR, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se le cursen a lo largo del procedimiento licitatorio, conforme lo previsto en los Artículos 1.8, 1.9 y 5.2 del PUCG.

Requiere adjuntar documentación electrónica

3

Art. 15.5.1.1.3.- Constancia de constitución de la Unión Transitoria, si correspondiera, o Poder y Declaración jurada por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 11 y 12 del presente PCP.

Requiere adjuntar documentación electrónica

4

Art. 15.5.1.1.4.- Declaración jurada a la cual se refieren los Artículos 4.5 y 4.6 del PUCG y Artículo 12 del P.C.P.

Requiere adjuntar documentación electrónica

5

Art. 15.5.1.1.5.-Declaración jurada de las deudas exigibles con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL y MUNICIPAL conforme Anexo V.

Requiere adjuntar documentación electrónica

6

Art. 15.5.1.1.6.- Copia del contrato social o de los estatutos, ambos debidamente inscriptos en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA u organismo que corresponda, con copia de la última Acta de designación de autoridades vigente, debidamente certificada por ante escribano público. Se deberá acreditar inscripción registral de la firma en su actividad mediante presentación del contrato social debidamente inscripto y, matrícula de comerciante debidamente inscripto en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la jurisdicción que corresponda o declaración jurada para los supuestos de sociedades irregulares o de hecho.

Requiere adjuntar documentación electrónica

7

Art. 15.5.1.1.7.- Declaración jurada referida a la existencia o inexistencia de juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría, entidad demandada y estado procesal, conforme Anexo VI.

Requiere adjuntar documentación electrónica

8

Art. 15.5.1.1.8.- Declaración jurada de que, en caso de controversias que pudieren suscitarse, aceptan expresamente la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciado a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder, conforme Anexo VIII.

Requiere adjuntar documentación electrónica

9

Art. 15.5.1.1.9.- Declaración jurada cumplimentando los requisitos del Decreto N° 202 de fecha 22 de marzo de 2017 conforme a Anexo XII.

Requiere adjuntar documentación electrónica

10

Art. 15.5.1.1.10.- Declaración jurada referida a la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27437 y su Decreto Reglamentario N° 800/2018 (Anexo VII del PCP).

Requiere adjuntar documentación electrónica

11

Art. 15.5.1.1.11.- Declaración jurada referida al Programa de Integridad, conforme lo exige la Ley Nº 27.401 y su Decreto Reglamentario Nº 277/18 y el artículo 7º del Decreto N 1169/18. (Anexo XIV del PCP).

Requiere adjuntar documentación electrónica

12

Demás requisitos establecidos en en el PUCG y PET que rigen la presente contratación.

Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Clausulas Particulares PLIEG-2021-52864877-APN-DCYS#MOP 08/07/2021

Garantías

Garantía de mantenimiento de propuesta
La garantía de mantenimiento de propuesta debe ser del (1%) del importe del presupuesto oficial.
Garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato será cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

Otras Garantias
Nª Garantia Descripción
1 LA GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN QUE DEBE SER DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Monto y plazos de la contratación

ARS - Peso Argentino

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

12 Meses

15 Días hábiles desde el perfeccionamiento del Documento Contractual

Penalidades

Nº penalidad Descripción
1 a. Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, o se atrasara en la presentación del Plan de Trabajos, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar la Obra. b. Multas por Mora en la Finalización de los Trabajos: Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de atraso en la terminación de la Obra, salvo en el caso previsto en el Artículo 16.8 del PUCG.. c. Multas por Mora en la presentación del proyecto ejecutivo: los atrasos en la presentación del proyecto ejecutivo o de las correcciones solicitadas que provoquen el incumplimiento del Plan de Trabajo del contrato, podrán ser pasibles de la aplicación multas previstas por retardo en la terminación de la obra consistentes en CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de atraso. d. Multas por la Paralización de los Trabajos sin causa justificada. Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de paralización.
2 e. Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio. Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: - Ausencia injustificada del Representante Técnico: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5‰) del monto contractual por cada día de ausencia injustificada. - Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR MIL (0,25‰) del monto contractual. - Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10‰) del monto contractual. - Incumplimiento de una Orden de Servicio: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5‰) del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. - Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5‰) del monto contractual por cada día de paralización. - Retiro del equipo y las instalaciones que formaron parte de la oferta, que deberán quedar incorporados a la obra hasta su recepción final o de acuerdo al cronograma de tareas según corresponda, sin previa autorización del Inspector de Obra. Se procederá automáticamente y sin que sea necesaria notificación alguna, a la aplicación de una multa diaria de UNA DÉCIMA POR MIL (0,1‰) del monto contractual por cada elemento que fuera retirado sin cumplimentar dicho requisito. Igual proceder se aplicará cuando el equipo hubiera sido retirado con autorización y no fuera reintegrado al término del plazo convenido. - Por atraso en la presentación de las pólizas de los seguros previstos en el Artículo 31 del presente PCP, VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR MIL (0,25‰) del monto contractual.
3 f. Multa por deterioros de bienes existentes: En caso que en el desarrollo de los trabajos se produjeran deterioros parciales o hasta la destrucción total de bienes existentes en el terreno de la obra o en sus adyacencias, éstos se deberán reparar perfectamente a exclusivo cargo de la Contratista, que además se hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a cinco décimas por ciento (0,5%) del monto del contrato, pudiéndose duplicar en caso de reincidencia. La ejecución de los trabajos de reparación no será causal de ampliación del Plazo de Obra ni justificativo de modificación del Plan de Trabajo, salvo en casos de fuerza mayor. g. Multa por deterioros de bienes de valor artístico y patrimonial: En caso de que los daños se produzcan en elementos, sectores o piezas que se consideren de alto valor patrimonial, en particular aquellos cuya reposición sea imposible por su naturaleza de objeto histórico o pieza de arte, deberán ser restaurados por personal especializado aprobado por la Inspección a exclusivo cargo de la Contratista, que además se hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto del contrato. La ejecución de los trabajos de reparación no será causal de ampliación del Plazo de Obra ni justificativo de modificación del Plan de Trabajo.

Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones
PLIEG-2021-19230341-APN-DNA%MOP-PET.pdf Técnico Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
PLANO-2021-19227432-APN-DNA#MOP.pdf Técnico Planos
PLIEG-2021-75517555-APN-DCYS%MOP-CIRCULAR 6-MODIFICATORIA.pdf Administrativo Se posterga la apertura de la licitación para el día 16/09/2021 a las 12 hs.
PLIEG-2021-83992307-APN-DCYS%MOP.pdf Administrativo Se posterga la apertura de la licitación para el día 30/09/2021 a las 12 hs.
CIRCULAR#12.pdf Administrativo Circular Modificatoria (Sin consulta) N° 12.
CIRCULAR Nº13-PLIEG-2021-90072275-APN-DCYS%MOP.pdf Administrativo Se posterga la fecha de apertura de la licitación para el día 19 de octubre a las 12 hs.

Actos administrativos

DocumentoNúmero GDENúmero especialFecha vinculaciónOpciones
Autorización circular RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 23/09/2021
Autorización circular RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 08/09/2021
Autorización circular RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 18/08/2021
Autorización circular RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 18/08/2021
Autorización llamado RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 09/07/2021
Autorización pliego RS-2021-60427470-APN-SOP#MOP RESOL-2021-52-SOP#MOP 09/07/2021

Versiones anteriores

VersiónFecha de publicaciónAcciones
1 19/08/2021
2 09/09/2021
3 15/09/2021
4 24/09/2021

Circulares

Fecha de publicaciónTipoAcciones
1 22/07/2021 Con consulta
2 27/07/2021 Sin consulta
3 28/07/2021 Con consulta
4 29/07/2021 Con consulta
5 12/08/2021 Con consulta
6 19/08/2021 Con consulta
7 02/09/2021 Con consulta
8 03/09/2021 Con consulta
9 09/09/2021 Con consulta
10 09/09/2021 Con consulta
11 10/09/2021 Con consulta
12 15/09/2021 Sin consulta
13 24/09/2021 Con consulta